工程的承包合同范文

工程的承包合同怎么写？要从哪些方面去写，一起来看看小编今天的分享吧。

工程的承包合同主要由四个部分构成。首先明确合同甲乙双方当事人，其次确定合同履约的具体条款（期限、金额、地点、方式等），然后确定甲乙双方的权利和义务、违约责任、其他补充条款，最后甲乙双方签字盖章确认。

工程的承包合同范文1

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。

二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

四、质量要求：

1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

五、安全责任：

乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

六、结算价格及付款方式：

1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 36.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

2、付款方式：工程完工付款 70% ，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款。

七、双方责任和权利：

1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程的承包合同范文2

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：

地点：。

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

年 月 日

工程的承包合同范文3

立合同单位： (简称甲方)

(以下简称乙方)

甲方因承建玉环县坎门苏泊尔紫桂苑工程项目需要。甲方将此工程委托乙方施工，双方经过协商，共同签订合同如下，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：

1、材料的价格：

(1)、甲方将BAC自粘防水卷材包工、包料给乙方施工，国标价格 元/m2，企标价格 元/m2。

(2)、其它防水材料价格另定，同价格优先考虑。

(3)、计算方法按实际施工的面积计算《按20_年浙江省建筑工程预算定额》。

2、工程质量：

工程质量确保工程达到合格标准，防水工程现行有关标准及规范施工，保修责任由乙方委托的人代理全权负责，代理人必须精心施工，确保工程质量，按照建设部的规定保证此工程从完工之日起五年内免费保修，若工程质量、安全施工等影响工程拖延时间，保修期限另外协商解决。如人为损坏或整体工程质量出现问题造成渗漏，代理人在五年内保证维修只收成本费。

3、双方责任：

(1)、应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准交乙方施工。

(2)、配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

(3)、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

(4)、听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告，由甲方负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送有检验单位检验合格后使用。

(5)、应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则甲方有权处罚乙方。

(6)、应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时协商解决，确保工程质量，及时进行维修。

4、结算方式及付款办法：

(1)、以包工包料计算，防水面积按实结算。材料进入施工现场按工程量进行结算，每月按工程量70%进行付款，中间结构验收后6个月内付到90%，余款到竣工验收后付到97%，其余3%作为保修金，二年内付清。(保修金在工程竣工验收合格后二年无息返还给乙方)。

(2)、乙方在收取工程款前，需提供收款额等额的税务发票，否则甲方有权拒绝付款。

5、本修路同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜双方共同协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程的承包合同范文4

工程名称：_________

委托单位：_________

设计单位：_________

设计编号：_________

合同编号：_________

建设单位(甲方)：_________

设计单位(乙方)：_________

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称、规模、投资额、建设地点

甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点在_________。

二、甲方的义务

1.甲方应在_________年_________月_________日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务

1.乙方必须在_________年_________月_________日以前，向甲方交付初步设计文件;在_________年_________月_________日以前，向甲方交付技术设计文件;在_________年_________月_________日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。_________年_________月_________日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。大型建筑安装工程，乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

五、设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后_________天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内，甲方应向乙方支付_________%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_________天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

六、奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_________%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_________元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

七、其它

_________。

八、本合同自_________年_________月_________日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

九、在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

十、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份，送_________等单位各留存一份。

建设单位(甲方)(盖章)：_________ 设计单位(乙方)(盖章)：_________

代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

帐号：_________ 帐号：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

附件

1._________设计项目收费表。(略)

2._________工程设计补充协议书。(略)

工程的承包合同范文5

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国《合同法》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称：河南科技大学十四标段A-01、03楼

2、工程地点：河南科技大学新校区

3、工程内容(涂装系统)：外墙涂料

4、工程承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量

5、合同总工程款：按实际结算。

6、合同工期：20_年7月15日达到验收标准，否则发生的一切费用由乙方负责。

第二条：甲方职责

1、甲方负责按合同规定支付乙方工程款。

2、甲方及时提供图纸。

3、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系。

4、甲方无偿提供材料仓库(100㎡)，工人住宿场所，并提供施工生活用电用水。

5、工程竣工后及时组织验收，并在三十日内办妥工程决算手续。

6、甲、乙双方共同对原材料进行确认，由乙方自己负责保管。

第三条：乙方职责

1、 乙方严格按照建筑设计图纸，合同规定的设计内容及专项施工方案施工。

2、施工人员应注意安全施工，应有专职安全员持证上岗负责施工安全工作，注意排除事故隐患，每周应开一次安全例会，做好班前安全教育和月度安全总结工作。施工中由于乙方的原因一但发生伤亡事故，乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。

3、 乙方向甲方提出墙面要求，乙方有权要求甲方协调土建方返工，直至达到要求为止。

4、 乙方按照有关施工规范保质保量，按时完工。

5、 及时准确向甲方监理单位报告工程进度情况，便于甲方对工程质量和进度实施监察。

6、 乙方应根据现行的国家规范，质量标准向甲方提供完整的竣工资料。

7、 乙方应做好成品保护工作;并不得污染其它建筑产品，若发现有污染或者损坏，除了必须恢复到原质量要求外，并处罚金每处500元。

8、 乙方进场，应做到文明施工，不得有打架、斗殴现象，若有发生，根据情节轻重进行罚款，每次最低不少于1000元。

9、 严格按照合同工期安排进度，超期一天，罚款1000元。

第四条：工期顺延

如遇下列情况造成停工时，工期相应顺延。

1、甲方在通知进场之日时，不能提供水、电、不能交付乙方施工工作面，使乙方无法作业。

2、工程质量变化和设计变更，甲方需变更原约定涂装方案。

3、不可抗力：①地震;②级以上持续

4、甲方人员无故拖延办理验收手续，而影响下一道工序施工。

5、未按合同规定拨付工程款。

6、因甲方原建筑质量问题而引起的工期拖延。

第五条：进度计划

1、乙方提供施工组织方案和进度计划的时间： 进场三日内

2、甲方通知进入施工现场时间：

第六条：材料要求

所用各种材料应符合河南科技大学指定的产品;若发现与甲方指定产品不相符，立即清退现场，并处罚金5000元，与之发生的相关经济损失，全部由乙方承担。

第七条：工程质量要求

1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。

2、本工程质量要求为合格工程。

第八条：工程验收

1、乙方按照施工方案工序施工，前道工序完工后，乙方可自行组织验收，合格后通知甲方代表来参加验收。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上签字，乙方才能继续下一道工序。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

2、甲方不按时参加验收，需在开始验收24小时内向乙方提出延期要求，延期不能超过两天，否则按乙方自己验收合格标准确认合格，甲方须承认验收。

3、工程质量符合要求，验收合格三天后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，验收合格。

4、工程质量的最终验收，以建设单位验收合格为准。

第九条：付款方式

乙方收到甲方发出进场通知后3日内进场施工。工程款支付方法，当工程腻子完成时乙方提前通知甲方，甲方在接到通知验收合格后支付腻子工程总额的 50%工程款，工程全部完成验收合格甲方再付涂料工程 50 %工程款给乙方。工程竣工，建设单位验收合格后，支付全部工程款的 95 %。剩余 5%为保修金，自工程验收合格之日起按建设单位要求保修期内无质量问题退回保修金。

第十条：违约责任

1、甲方不按合同约定履行各项义务支付款项及发生其他使合同无法履行，应承担违约责任，相应顺延工期。甲方若违背合同逾期付款，由此造成的损失由甲方负责赔偿乙方的损失。

2、乙方不能按合同约定时间竣工，施工质量达不到规范的要求，或发生其他使合同无法履行责任，应承担违约责任及由此造成的一切经济损失。

3、除非双方协议将合同中止，若一方违约使合同无法履行，另一方有权终止合同。违约方承担上述违约责任及由此造成的一切经济损失。

4、违约金按合同总额计算。如果违约金不足以抵偿实际经济损失，则按实际损失赔偿，支付时间以违约事实后5天内支付。

第十一条：安全施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和有关费用。

第十二条：工程代表

本工程甲方委托 为甲方代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理现场签证和工程验收手续及甲方应解决的问题。乙方委托为乙方代表，共同履行本合同的各项规定，负责乙方施工人员安全教育、提高施工人员安全意识。

第十三条：合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十四条：合同份数

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

以上就是小编今天的分享了，希望可以帮助到大家！

耕地承包合同范文

农业承包合同4—以家庭承包方式承包土地，承包方无需交纳承包费

一、裁判理由：

聊城市茌平区人民法院，家庭承包方式的承包方均没有交纳承包费的义务。

二、案件详情：

原告：

1. 请求判决被告徐庆银补交2011年至2021年6.41亩土地承包费29486元;2.请求本案费用由被告徐庆银承担。诉讼中原告将关于土地承包费的诉讼请求变更为：请求判决被告徐庆银补交2011年至2021年3.77亩土地承包费17342元。

被告：

当时大分地时，被告和二儿子徐善明、二儿媳妇一起生活，被告和弟弟徐庆臣还分别分了父母一人的土地，每人1.5亩，这次开庭才听说每人1.53亩。被告和其他投标或者抓阄的人一起投标、抓阄承包的，被告认可原告说的3.77亩；其中承包了人口地1.5亩，当时承包费是180元或200元一亩，被告拿了一年的承包费，后来是按人口地对待的，承担上河挖沟交公粮交提留；被告抓阄承包的桑树地，生产组承诺按人口地对待，还许诺在大动地时才动桑树地，被告一直种到现在。大分地以后实行去人去地、添人排号接地，被告的孙女即徐善明的闺女徐梦佳就是接的徐庆臣闺女因出嫁退出来的土地，后来徐善明的儿子徐祥祺就没有接到土地。2015年县政府确权发证的时候被告才与儿子徐善明分开的证书，原来土地都在被告名下的证书上来，被告证书上的土地就是被告之前投标、抓阄承包的两份土地，现在是人口地，被告不同意交纳承包费。

三、法院审理查明：

20世纪80年代末或90年代初，西王村第二生产组响应博平镇政府号召，留出部分等级略差的地块发展桑树和蘑菇种植，然后将其他土地按人口平均分给各户种植经营，也即人人享有俗称的“人口地”（也称“责任田”，属于家庭承包方式，该种承包人人有份，具有社会保障功能）。

当年种植“人口地”需要交纳“三提五统”（即三项村级提留和五项乡级统筹费用）和负担劳动义务工，部分成员为了免交“三提五统”和不负担劳动义务工（挖河、修路等义务工）自愿将土地交回了生产组，生产组即以每亩每年180元承包费的价格口头发包给本组的其他成员；后来种植桑树和蘑菇棚的成员也不愿意继续种植，生产组以抓阄的方式将这两部分土地也口头发包给本组的其他成员进行粮食作物种植；承包以上三种共四十余亩土地的农户有十余户；被告徐庆银分别承包了部分“人口地”和桑树地。

因后来发现“三提五统”及负担义务工的费用高于生产组发包的承包费数额，生产组又根据大多数成员的意见将这些地按折合成的“人口地”让承包户交纳“三提五统”和负担义务工。自按人口数平均分地开始，西王村第二生产组一直按去人（嫁女儿或去世等）及添人（娶妻或生孩子等）的先后顺序实行“去人去地（即去人退地）、添人添地（即添人接地）”的方法解决新增人口的“人口地”，该方法一直实行到21世纪第二个十年的初期，因有农户要求严格执行土地承包期限三十年不变的法律规定拒绝退地而终止。

截至2000年底全国已有90%左右的村组完成了二轮土地承包工作，绝大多数地方已按中央要求将家庭土地承包期限延长到30年。2003年我国全面铺开了取消乡统筹、取消统一规定的劳动义务工、改革村提留征收使用方法等农村税费改革，2004年实行对种粮农户直接补贴等改革，2005年山东省按中央要求将农业税税率降到2%以下，2006年全国全面取消了农业税。

2015年1月17日，发包方茌平县博平镇西王村民委员会（注：属于代西王村第二生产组发包）与承包方代表徐善明（系徐庆银的儿子，代表其家庭四人，包括徐善明本人、配偶邓平、女儿徐梦佳、儿子徐祥祺）签订了XXXJ号茌平县农村土地承包合同，合同约定承包方承担下列义务，1.维持土地的农业用途，不得用于非农建设；2.依法保护和合理利用土地，不得弃耕抛荒土地，不得给土地造成永久性损害；3.法律、行政法规规定的其他义务。

2015年8月10日，茌平县人民政府分别确认徐善明家庭和徐庆银家庭（家庭成员为徐庆银1人）的土地承包经营权并发放《农村土地承包经营权证》，证书记载承包方式为家庭承包，承包期限为1999年10月1日至2029年9月30日止；徐庆银的承包地块2块，实测面积分别为2.61亩、1.57亩。现西王村第二生产组有部分成员没有土地。西王村第二生产组同时分别立案起诉了王善学、徐庆臣、王清、徐庆银，请求判决王善学、徐庆臣、王清、徐庆银交纳2011年至2021年土地承包费。

四、争议焦点：

被告是否补交承包费。

五、法院认为：

本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据并且应当及时提供证据加以证明；没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。

虽然被告徐庆银陈述其孙子徐祥祺没有按“去人去地、添人添地”的方法接到人口地，但XXXJ号农村土地承包合同是经合同当事人协商订立并经各方盖章或签名按印及鉴证，合同合法有效；且茌平县人民政府也已向以徐善明为家庭代表的承包方，颁发了农村土地承包经营权证书确认了其家庭的土地承包经营权；故徐庆银的孙子徐祥祺已实际取得了土地承包经营权。

被告徐庆银种植的土地都已经确权在了农村土地承包经营权证书上（县级人民政府颁发证书的依据是农村土地承包合同，被告仅是因为没有找到自己的合同而未能提交），徐庆银的土地承包经营权受物权法律保护；证书记载的承包方式为家庭承包，证明被告徐庆银原口头承包的两种退回土地已由非家庭承包方式转化为家庭承包方式。

本地家庭承包方式的承包方均没有交纳承包费的义务，而西王村第二生产组要求被告徐庆银交纳承包费的时间段在徐庆银家庭承包的承包期限内，故原告的诉讼请求无事实及法律依据，本院依法不予支持。

六、审理结果：

驳回原告聊城市茌平区第二生产组的诉讼请求。

张军主任律师

中国政法大学民商法硕士，北京安博（天津）律师事务所主任，天津市公共关系协会副会长、天津市律师协会刑事专业委员会委员、天津市律师协会参与化解和代理涉法涉诉信访案件律师服务团成员、天津市河东区司法局民法典宣讲团成员、天津市河东区法律援助中心刑事辩护律师库成员。主攻诉讼业务，擅长刑事辩护、刑事合规、知识产权诉讼、合同纠纷、经济纠纷，具有证券、基金、期货从业资格。

部分刑事辩护成功案例：

北京4.24电信诈骗专案

北京7.24非法收购出售珍贵濒危野生动物制品专案

公安部督办浙江台州侦办特大网络赌博案

北京某数据科技公司非法经营案

北京某教育公司高管职务侵占案

北京朝阳水产批发市场买卖野生动物案

天津河东某高端养生会所诈骗案

河北邢台拒不执行判决裁定罪案

天津生产销售不符合安全标准食品罪案

沈阳虚开增值税专用发票、骗取贷款案

河北雄安赌博机开设赌场案

北京朝阳系列盗窃奥迪车财物案

邯郸某科技公司开设赌场案

天津刘某袭警妨害公务案

福建泉州洗某团伙掩饰隐瞒犯罪所得案

某教育集团高管容留吸毒案

山东滕州特大轮奸幼女案

北京海淀陈某强奸案

京津冀等多地非法吸收公众存款、非法集资案、故意伤害案、强奸案等刑事案件